+7(495) 291-00-57
+7 (495) 291-00-57
Договор подряда на выполнение работ по установке дополнительного оборудования и ремонту.
1. Предмет Договора
1.1. Подрядчик обязуется по заданию Заказчика выполнять работы по установке дополнительного оборудования на транспортное средство Заказчика (далее – «Транспортное средство») и/или ремонту транспортного средства Заказчика, а Заказчик обязуется принимать и оплачивать работы в соответствии с условиями настоящего Договора.
1.2. Характеристики транспортного средства Заказчика указываются в Акте приема-передачи транспортного средства, являющимся неотъемлемой частью настоящего Договора (Приложение №1).
1.3. Перечень устанавливаемого дополнительного оборудования и требования к нему определены в Заказ-наряде, являющимся неотъемлемой частью настоящего договора (Приложение №2).
1.4. При заключении Договора Заказчик представил документы, удостоверяющие его право собственности на автомобиль (свидетельство о регистрации/паспорт транспортного средства).
При сдаче в ремонт отдельных составных частей автомобиля, не являющихся номерными, предъявления указанных документов не требуется.
При передаче автомобиля Подрядчику для выполнения работ представитель Заказчика предъявляет документ, подтверждающий право на эксплуатацию автомобиля.
1.5. Дата приема автомобиля на техническое обслуживание и/или ремонт, сроки выполнения соответствующих работ, гарантийные сроки на результат выполненных работ указываются в Заказе-наряде (Приложение №2). Заказ-наряд составляется в письменной форме и подлежит подписанию уполномоченными представителями обеих Сторон настоящего Договора.
1.6. Место выполнения работы: .
1.7. Работа выполняется иждивением Подрядчика - из его материалов, его силами и средствами.
2. Условия исполнения Договора
2.1. Прием автомобиля Заказчика производится Подрядчиком по Акту приема-передачи транспортного средства (Приложение №1), в котором отражается реальное техническое состояние автомобиля на момент его принятия, указываются его комплектность, видимые наружные повреждения и дефекты, которые определяются и фиксируются представителями Заказчика и Подрядчика.
2.2. Доставка автомобиля к Подрядчику и от Подрядчика осуществляется силами Заказчика и за его счет.
2.3. Объем, стоимость работ, порядок оплаты определяются в Заказе-наряде.
2.4. Подрядчик самостоятельно определяет порядок выполнения согласованных в Заказе-наряде работ.
2.6. Подрядчик приступает к выполнению соответствующих работ по настоящему Договору только после внесения Заказчиком предварительной оплаты на расчетный счет Подрядчика в порядке и сроки, предусмотренные Заказом-нарядом.
2.7. Подрядчик принимает автомобиль Заказчика для выполнения соответствующих работ, являющихся предметом настоящего Договора, только после подписания Сторонами Заказа-наряда и Акта приема-передачи транспортного средства.
3. Обязанности Сторон
3.1. Подрядчик обязан:
3.1.1. Выполнять работы, предусмотренные настоящим Договором, с надлежащим качеством, в соответствии с установленными нормами и правилами, регулирующими вопросы технического обслуживания и ремонта автомобиля, и с соблюдением сроков, установленных Заказом-нарядом.
3.1.2. Предоставлять по требованию Заказчика требуемую информацию, непосредственно связанную с вопросами объема и качества выполняемых работ.
3.1.3. Своевременно информировать Заказчика обо всех технических, материальных и других проблемах, возникших в процессе выполнения работ, и необходимости, вследствие этого, изменения перечня выполняемых работ для дополнительного согласования с Заказчиком. При этом Подрядчик продолжает выполнение работ только после письменного согласования изменений с Заказчиком.
3.1.4. По желанию Заказчика обеспечить присутствие представителей Заказчика в технологических помещениях Подрядчика для контроля за ходом и качеством выполняемых по Договору работ.
Обеспечить соблюдение представителями Заказчика, находящимися в технологических помещениях Подрядчика, установленных правил техники безопасности.
3.1.6. Заблаговременно информировать Заказчика о временном приостановлении своей деятельности для проведения санитарных, ремонтных и иных мероприятий с указанием времени возобновления работы.
3.1.7. Нести полную ответственность за сохранность транспортного средства Заказчика в течение всего времени нахождения транспортного средства Заказчика у Подрядчика.
3.1.8. Подрядчик обязан не позднее 2 (Двух) рабочих дней с даты обнаружения отступлений от Договора, ухудшающих результат работы, или иных недостатков в работе известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении:
- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работы;
- обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемой работы либо создающих невозможность ее завершения в срок.
3.2. Подрядчик имеет право:
3.2.1. Самостоятельно определять способы выполнения согласованных в Заказе-наряде работ.
3.2.2. Требовать оплаты выполняемых работ в соответствии с условиями настоящего Договора.
3.2.3. Привлекать в случае необходимости третьих лиц для выполнения определенных видов работ. В случае привлечения третьих лиц самостоятельно нести ответственность перед Заказчиком.
3.2.4. В случаях, когда исполнение работы по договору подряда стало невозможным вследствие действий или упущений Заказчика, Подрядчик сохраняет право на возврат Заказчику указанной в Договоре цены, с учетом выполненной части работы.
3.2.5. Подрядчик вправе не приступать к работе, а начатую работу приостановить в случаях, когда нарушение Заказчиком своих обязанностей по Договору, в частности непредоставление Заказчиком информации, необходимой для исполнения Подрядчиком обязательств по настоящему Договору, препятствует исполнению Договора Подрядчиком, а также при наличии обстоятельств, очевидно свидетельствующих о том, что исполнение указанных обязанностей не будет произведено в установленный срок, Подрядчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать возмещения убытков.
3.4. Заказчик обязан:
3.4.1. Выполнять требования инструкций по эксплуатации автомобилей, разработанных предприятиями-изготовителями, выполнять указания и следовать рекомендациям Подрядчика по правильной эксплуатации, срокам и порядку технического обслуживания, проведения регламентных и иных работ, определяющих техническое состояние автомобиля Заказчика.
3.4.2. Определить ответственное лицо для надлежащего исполнения условий Договора.
3.4.3. Своевременно и в полном объеме производить оплату выполненных Подрядчиком работ, а также работ, выполняемых третьими лицами в случае, предусмотренном пп. 3.2.3 настоящего Договора.
3.4.4. Заказчик не вправе в любое время до сдачи ему результата работы отказаться от Договора.
3.5. Заказчик имеет право:
3.5.1. Требовать исполнения обязательств в срок и на условиях, определенных в настоящем договоре.
3.5.2. Проверять ход и качество выполнения работ по Договору, не вмешиваясь в деятельность Подрядчика и соблюдая правила техники безопасности, установленные Подрядчиком.
3.5.3. Если во время выполнения работ станет очевидным, что они не будут выполнены надлежащим образом, назначить Подрядчику разумный срок для устранения недостатков и при неисполнении Подрядчиком в назначенный срок этого требования отказаться от настоящего Договора.
4. Возврат автомобиля Заказчику. Приемка выполненных работ
4.1. Автомобиль передается Подрядчиком Заказчику или его представителю после полной оплаты выполненных работ при предъявлении Заказа-наряда, а для представителя Заказчика - также доверенности, оформленной в установленном порядке.
4.2. Передача автомобиля Заказчику производится после проведения Подрядчиком контроля полноты и качества выполненных работ, комплектности и сохранности товарного вида автомобиля.
4.3. Приемка результата выполненных работ производится Сторонами по Акту выполненных работ (Приложение №3), подписываемому уполномоченными представителями обеих Сторон в течение 3 (Трех) календарных дней с даты уведомления Заказчика о готовности работ к приемке.
Заказчик обязан при приемке проверить с участием Подрядчика комплектность и техническое состояние автомобиля, а также объем и качество выполненных работ, их соответствие сведениям, указанным в Заказе-наряде, исправность узлов и агрегатов, подвергшихся ремонту и/или замене, и принять результат выполненных работ.
При обнаружении отступлений от Договора, ухудшающих результат выполненных работ, подмены составных частей, некомплектности автомобиля и других недостатков Заказчик обязан немедленно заявить об этом Подрядчику. Указанные недостатки должны быть описаны в Акте выполненных работ, который подписывается ответственным лицом Подрядчика и Заказчиком. Заказчик, обнаруживший недостатки при приемке автомобиля, вправе ссылаться на них, если в Акте выполненных работ были оговорены эти недостатки либо возможность последующего предъявления требований по их устранению.
4.4. Заказчик, принявший автомобиль без проверки, лишается права ссылаться на дефекты, которые могли быть обнаружены при обычном способе приемки (явные недостатки).
4.5. Заказчик, обнаруживший после приемки автомобиля несоответствие исполнения Договору или иные недостатки, которые не могли быть установлены при обычном способе приемки (скрытые недостатки), в том числе такие, которые были умышленно скрыты Подрядчиком, обязан по их обнаружении известить об этом Подрядчика в разумный срок.
5. Ответственность Сторон
5.1. В случае нарушения Заказчиком пп. 3.4.1 Договора Подрядчик не несет ответственности за техническое состояние и исправность обслуженного им автомобиля, если докажет, что неисправность или ухудшение технического состояния автомобиля произошли вследствие неисполнения Заказчиком пп. 3.4.1 настоящего Договора.
5.2. При возникновении между Заказчиком и Подрядчиком разногласий по поводу недостатков выполненных работ или их причин Заказчик обязан по своей инициативе направить автомобиль на экспертизу и оплатить ее проведение.
Если экспертизой будет установлено отсутствие нарушений Подрядчиком условий Договора или причинной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками, расходы на экспертизу несет Заказчик.
5.3. В случаях, когда работы выполнены Подрядчиком с отступлениями от настоящего Договора, ухудшившими результат работ, или с иными недостатками, которые делают его непригодным для использования по назначению, Заказчик вправе по своему выбору потребовать от Подрядчика:
5.3.1. Безвозмездного устранения недостатков в разумный срок.
5.3.2. Соразмерного уменьшения установленной за работу цены.
5.3.3. Возмещения своих расходов на устранение недостатков (3.5.3 настоящего Договора).
5.4. Если отступления в работах от условий настоящего Договора или иные недостатки результата работ в установленный Заказчиком разумный срок не были устранены либо являются существенными и неустранимыми, Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать возмещения причиненных убытков.
5.5. Требования, связанные с недостатками выполненных работ, могут быть предъявлены при приемке выполненных работ, в ходе выполнения работ либо, если невозможно обнаружить недостатки при приемке выполненных работ, - в течение гарантийного срока, а при его отсутствии - в разумный срок, в пределах двух лет со дня приемки выполненных работ.
Гарантийный срок на результат выполненных работ устанавливается с даты подписания Акта выполненных работ (п. 4.3 настоящего Договора).
5.6. Подрядчик отвечает за недостатки выполненных работ, на которые установлен гарантийный срок, если не докажет, что они возникли после приемки выполненных работ Заказчиком вследствие нарушения им правил использования автомобиля, действий третьих лиц или непреодолимой силы.
5.7. Гарантия не распространяется на расходные запасные части: фильтры и фильтроэлементы, кабели, лампы накаливания, плавкие предохранители, угольные щетки, приводные ремни, рукава высокого давления, тросики и детали, поверженные естественному износу; на дефекты и/или неисправности произошедшее в процессе эксплуатации, вызванные каким-либо изменениями или модификациями, внесенными в оборудование без предварительного письменного разрешения Подрядчика, условиями эксплуатации и техобслуживания ,не соответствующими требованиям Производителя, неправильным ремонтом, произведенным не уполномоченным Производителем дистрибьютором или сервисной организацией или использование запчастей или компонентов, не утвержденных Производителем. Гарантия не распространяется на запасные части и/или узлы имеющиеся в ремонтируемом оборудовании и оставленные Заказчиком в эксплуатации несмотря на рекомендации исполнителя об их замене или ограничении в дальнейшем использовании. Гарантия не распространяется на запасные части и расходные материалы, приобретенные у других поставщиков. Время, затраченное на устранение неисправности по гарантии, не увеличивает срока предоставленной гарантии.
5.8. В случае нарушения сроков выполнения работ по настоящему Договору, согласованных Сторонами в Заказе-наряде, Заказчик вправе предъявить Подрядчику требование об уплате неустойки в размере 0,01% от стоимости Заказ-наряда за каждый день нарушения срока.
5.9. В случае нарушения сроков оплаты, согласованных Сторонами в Заказе-наряде, Подрядчик вправе предъявить Заказчику требование об уплате неустойки в размере 0,01% от стоимости Заказ-наряда за каждый день нарушения срока, а также не приступать к выполнению работ до получения полной оплаты. Выплата неустойки не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств.
5.10. Если уклонение Заказчика от принятия выполненной работы повлекло за собой просрочку в сдаче работы, риск случайной гибели изготовленной (переработанной или обработанной) вещи признается перешедшим к Заказчику в момент, когда передача вещи должна была состояться.
6. Цена Договора и порядок оплаты
6.1. Цена настоящего Договора представляет собой совокупность стоимости всех работ, выполненных в период действия настоящего Договора, а также стоимость предоставляемых Подрядчиком при необходимости запасных частей и материалов. Стоимость работ и материалов в каждом конкретном случае указывается в Заказе-наряде.
6.2. Оплата по настоящему Договору осуществляется в следующем порядке:
6.2.1. Заказчик осуществляет авансовый платеж в размере % от стоимости, указанной в Заказе-наряде, в течение 3 (Трех) календарных дней с даты подписания уполномоченными представителями обеих Сторон Заказа-наряда на основании счета, выставленного Подрядчиком, или без такового.
6.2.2. Оставшиеся % от стоимости, указанной в Заказе-наряде, оплачиваются Заказчиком в течение 3 (Трех) календарных дней с даты подписания уполномоченными представителями обеих Сторон Акта выполненных работ.
6.3. Оплата по настоящему Договору производится путем безналичного перечисления денежных средств в рублях на расчетный счет Подрядчика по реквизитам, установленным в ст. 10 настоящего Договора, либо путем внесения наличных денежных средств в кассу Подрядчика.
6.4. Обязанность по оплате считается исполненной с даты поступления денежных средств на расчетный счет Подрядчика.
7. Порядок урегулирования споров и юридически значимые сообщения
7.1. Досудебному (претензионному) урегулированию подлежат споры касающиеся изменения, прекращения и исполнения настоящего Договора, неосновательного обогащения.
7.2. Досудебное (претензионное) урегулирование спора осуществляется путём направления претензии.
Иные споры могут быть переданы в арбитражный суд, или суд общей юрисдикции по истечению 20 (Двадцати) календарных дней со дня направления претензии.
7.3. Споры, касающиеся заключения, изменения, прекращения, исполнения, толкования и действительности настоящего Договора, а также неосновательного обогащения, передаются на рассмотрение в Арбитражный суд города Москвы, в случае спора с юридическими лицами, и в Чертановский районный суд, в случае спора с физическими лицами.
7.4. Уведомления, извещения, сообщения, письма, претензии (требования) и иные юридически значимые сообщения могут оформляться на бумажном носителе или в форме электронных сообщений.
7.5. Сообщения на бумажном носителе направляются через Почту России заказным или ценным почтовым отправлением с уведомлением о вручении и (или) передаются нарочным под расписку Адресом доставки является адрес Стороны-получателя или его почтовый адрес (при его указании в Договоре).
Датой получения таких сообщений считается, соответственно, дата его вручения, указанная в уведомлении о вручении почтового отправления, или дата вручения, указанная в сопроводительных документах, при передаче сообщения нарочным.
Почтовое отправление считается полученным в дату его поступления в почтовое отделение по адресу доставки сообщения, в тех случаях, если оно не было вручено Стороне-получателю по обстоятельствам, зависящим от Стороны-получателя, в том числе, но не ограничиваясь:
фактическое отсутствие Стороны-получателя по адресу доставки;
отказ Стороны-получателя от получения почтового отправления;
истечение срока хранения почтового отправления в почтовом отделении.
7.6. Электронные сообщения могут направляться по электронной почте, или мессенджеров, привязанных к номеру телефона Подрядчика и Заказчика, указанных статье 10 Договора, в форме текстовых сообщений, электронных документов или сканированных копий документов с печатью, в случае ее наличия, и подписью Стороны, с электронной подписью или без неё.
Электронные сообщения по электронные почте направляются со следующих адресов:
Подрядчик – любой адрес электронной почты с доменом ____.ru .
Заказчик – любой адрес электронной почты с доменом ____.ru .
Каждая из Сторон заверяет, что доступ к указанным адресам электронной почты имеют только уполномоченные лица, а факт отправления с этих адресов является достаточным подтверждением, что сообщение исходит от Стороны по Договору.
Датой получения сообщения в электронной форме считается дата его отправки на адрес электронной почты.
Электронные сообщения будут иметь юридическую силу и могут быть использованы в качестве письменных доказательств в суде.
7.7. Стороны обязаны уведомлять друг друга об изменении адреса доставки сообщения и/или изменения номера телефона.
1. Предмет Договора
1.1. Подрядчик обязуется по заданию Заказчика выполнять работы по установке дополнительного оборудования на транспортное средство Заказчика (далее – «Транспортное средство») и/или ремонту транспортного средства Заказчика, а Заказчик обязуется принимать и оплачивать работы в соответствии с условиями настоящего Договора.
1.2. Характеристики транспортного средства Заказчика указываются в Акте приема-передачи транспортного средства, являющимся неотъемлемой частью настоящего Договора (Приложение №1).
1.3. Перечень устанавливаемого дополнительного оборудования и требования к нему определены в Заказ-наряде, являющимся неотъемлемой частью настоящего договора (Приложение №2).
1.4. При заключении Договора Заказчик представил документы, удостоверяющие его право собственности на автомобиль (свидетельство о регистрации/паспорт транспортного средства).
При сдаче в ремонт отдельных составных частей автомобиля, не являющихся номерными, предъявления указанных документов не требуется.
При передаче автомобиля Подрядчику для выполнения работ представитель Заказчика предъявляет документ, подтверждающий право на эксплуатацию автомобиля.
1.5. Дата приема автомобиля на техническое обслуживание и/или ремонт, сроки выполнения соответствующих работ, гарантийные сроки на результат выполненных работ указываются в Заказе-наряде (Приложение №2). Заказ-наряд составляется в письменной форме и подлежит подписанию уполномоченными представителями обеих Сторон настоящего Договора.
1.6. Место выполнения работы: .
1.7. Работа выполняется иждивением Подрядчика - из его материалов, его силами и средствами.
2. Условия исполнения Договора
2.1. Прием автомобиля Заказчика производится Подрядчиком по Акту приема-передачи транспортного средства (Приложение №1), в котором отражается реальное техническое состояние автомобиля на момент его принятия, указываются его комплектность, видимые наружные повреждения и дефекты, которые определяются и фиксируются представителями Заказчика и Подрядчика.
2.2. Доставка автомобиля к Подрядчику и от Подрядчика осуществляется силами Заказчика и за его счет.
2.3. Объем, стоимость работ, порядок оплаты определяются в Заказе-наряде.
2.4. Подрядчик самостоятельно определяет порядок выполнения согласованных в Заказе-наряде работ.
2.6. Подрядчик приступает к выполнению соответствующих работ по настоящему Договору только после внесения Заказчиком предварительной оплаты на расчетный счет Подрядчика в порядке и сроки, предусмотренные Заказом-нарядом.
2.7. Подрядчик принимает автомобиль Заказчика для выполнения соответствующих работ, являющихся предметом настоящего Договора, только после подписания Сторонами Заказа-наряда и Акта приема-передачи транспортного средства.
3. Обязанности Сторон
3.1. Подрядчик обязан:
3.1.1. Выполнять работы, предусмотренные настоящим Договором, с надлежащим качеством, в соответствии с установленными нормами и правилами, регулирующими вопросы технического обслуживания и ремонта автомобиля, и с соблюдением сроков, установленных Заказом-нарядом.
3.1.2. Предоставлять по требованию Заказчика требуемую информацию, непосредственно связанную с вопросами объема и качества выполняемых работ.
3.1.3. Своевременно информировать Заказчика обо всех технических, материальных и других проблемах, возникших в процессе выполнения работ, и необходимости, вследствие этого, изменения перечня выполняемых работ для дополнительного согласования с Заказчиком. При этом Подрядчик продолжает выполнение работ только после письменного согласования изменений с Заказчиком.
3.1.4. По желанию Заказчика обеспечить присутствие представителей Заказчика в технологических помещениях Подрядчика для контроля за ходом и качеством выполняемых по Договору работ.
Обеспечить соблюдение представителями Заказчика, находящимися в технологических помещениях Подрядчика, установленных правил техники безопасности.
3.1.6. Заблаговременно информировать Заказчика о временном приостановлении своей деятельности для проведения санитарных, ремонтных и иных мероприятий с указанием времени возобновления работы.
3.1.7. Нести полную ответственность за сохранность транспортного средства Заказчика в течение всего времени нахождения транспортного средства Заказчика у Подрядчика.
3.1.8. Подрядчик обязан не позднее 2 (Двух) рабочих дней с даты обнаружения отступлений от Договора, ухудшающих результат работы, или иных недостатков в работе известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении:
- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работы;
- обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемой работы либо создающих невозможность ее завершения в срок.
3.2. Подрядчик имеет право:
3.2.1. Самостоятельно определять способы выполнения согласованных в Заказе-наряде работ.
3.2.2. Требовать оплаты выполняемых работ в соответствии с условиями настоящего Договора.
3.2.3. Привлекать в случае необходимости третьих лиц для выполнения определенных видов работ. В случае привлечения третьих лиц самостоятельно нести ответственность перед Заказчиком.
3.2.4. В случаях, когда исполнение работы по договору подряда стало невозможным вследствие действий или упущений Заказчика, Подрядчик сохраняет право на возврат Заказчику указанной в Договоре цены, с учетом выполненной части работы.
3.2.5. Подрядчик вправе не приступать к работе, а начатую работу приостановить в случаях, когда нарушение Заказчиком своих обязанностей по Договору, в частности непредоставление Заказчиком информации, необходимой для исполнения Подрядчиком обязательств по настоящему Договору, препятствует исполнению Договора Подрядчиком, а также при наличии обстоятельств, очевидно свидетельствующих о том, что исполнение указанных обязанностей не будет произведено в установленный срок, Подрядчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать возмещения убытков.
3.4. Заказчик обязан:
3.4.1. Выполнять требования инструкций по эксплуатации автомобилей, разработанных предприятиями-изготовителями, выполнять указания и следовать рекомендациям Подрядчика по правильной эксплуатации, срокам и порядку технического обслуживания, проведения регламентных и иных работ, определяющих техническое состояние автомобиля Заказчика.
3.4.2. Определить ответственное лицо для надлежащего исполнения условий Договора.
3.4.3. Своевременно и в полном объеме производить оплату выполненных Подрядчиком работ, а также работ, выполняемых третьими лицами в случае, предусмотренном пп. 3.2.3 настоящего Договора.
3.4.4. Заказчик не вправе в любое время до сдачи ему результата работы отказаться от Договора.
3.5. Заказчик имеет право:
3.5.1. Требовать исполнения обязательств в срок и на условиях, определенных в настоящем договоре.
3.5.2. Проверять ход и качество выполнения работ по Договору, не вмешиваясь в деятельность Подрядчика и соблюдая правила техники безопасности, установленные Подрядчиком.
3.5.3. Если во время выполнения работ станет очевидным, что они не будут выполнены надлежащим образом, назначить Подрядчику разумный срок для устранения недостатков и при неисполнении Подрядчиком в назначенный срок этого требования отказаться от настоящего Договора.
4. Возврат автомобиля Заказчику. Приемка выполненных работ
4.1. Автомобиль передается Подрядчиком Заказчику или его представителю после полной оплаты выполненных работ при предъявлении Заказа-наряда, а для представителя Заказчика - также доверенности, оформленной в установленном порядке.
4.2. Передача автомобиля Заказчику производится после проведения Подрядчиком контроля полноты и качества выполненных работ, комплектности и сохранности товарного вида автомобиля.
4.3. Приемка результата выполненных работ производится Сторонами по Акту выполненных работ (Приложение №3), подписываемому уполномоченными представителями обеих Сторон в течение 3 (Трех) календарных дней с даты уведомления Заказчика о готовности работ к приемке.
Заказчик обязан при приемке проверить с участием Подрядчика комплектность и техническое состояние автомобиля, а также объем и качество выполненных работ, их соответствие сведениям, указанным в Заказе-наряде, исправность узлов и агрегатов, подвергшихся ремонту и/или замене, и принять результат выполненных работ.
При обнаружении отступлений от Договора, ухудшающих результат выполненных работ, подмены составных частей, некомплектности автомобиля и других недостатков Заказчик обязан немедленно заявить об этом Подрядчику. Указанные недостатки должны быть описаны в Акте выполненных работ, который подписывается ответственным лицом Подрядчика и Заказчиком. Заказчик, обнаруживший недостатки при приемке автомобиля, вправе ссылаться на них, если в Акте выполненных работ были оговорены эти недостатки либо возможность последующего предъявления требований по их устранению.
4.4. Заказчик, принявший автомобиль без проверки, лишается права ссылаться на дефекты, которые могли быть обнаружены при обычном способе приемки (явные недостатки).
4.5. Заказчик, обнаруживший после приемки автомобиля несоответствие исполнения Договору или иные недостатки, которые не могли быть установлены при обычном способе приемки (скрытые недостатки), в том числе такие, которые были умышленно скрыты Подрядчиком, обязан по их обнаружении известить об этом Подрядчика в разумный срок.
5. Ответственность Сторон
5.1. В случае нарушения Заказчиком пп. 3.4.1 Договора Подрядчик не несет ответственности за техническое состояние и исправность обслуженного им автомобиля, если докажет, что неисправность или ухудшение технического состояния автомобиля произошли вследствие неисполнения Заказчиком пп. 3.4.1 настоящего Договора.
5.2. При возникновении между Заказчиком и Подрядчиком разногласий по поводу недостатков выполненных работ или их причин Заказчик обязан по своей инициативе направить автомобиль на экспертизу и оплатить ее проведение.
Если экспертизой будет установлено отсутствие нарушений Подрядчиком условий Договора или причинной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками, расходы на экспертизу несет Заказчик.
5.3. В случаях, когда работы выполнены Подрядчиком с отступлениями от настоящего Договора, ухудшившими результат работ, или с иными недостатками, которые делают его непригодным для использования по назначению, Заказчик вправе по своему выбору потребовать от Подрядчика:
5.3.1. Безвозмездного устранения недостатков в разумный срок.
5.3.2. Соразмерного уменьшения установленной за работу цены.
5.3.3. Возмещения своих расходов на устранение недостатков (3.5.3 настоящего Договора).
5.4. Если отступления в работах от условий настоящего Договора или иные недостатки результата работ в установленный Заказчиком разумный срок не были устранены либо являются существенными и неустранимыми, Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать возмещения причиненных убытков.
5.5. Требования, связанные с недостатками выполненных работ, могут быть предъявлены при приемке выполненных работ, в ходе выполнения работ либо, если невозможно обнаружить недостатки при приемке выполненных работ, - в течение гарантийного срока, а при его отсутствии - в разумный срок, в пределах двух лет со дня приемки выполненных работ.
Гарантийный срок на результат выполненных работ устанавливается с даты подписания Акта выполненных работ (п. 4.3 настоящего Договора).
5.6. Подрядчик отвечает за недостатки выполненных работ, на которые установлен гарантийный срок, если не докажет, что они возникли после приемки выполненных работ Заказчиком вследствие нарушения им правил использования автомобиля, действий третьих лиц или непреодолимой силы.
5.7. Гарантия не распространяется на расходные запасные части: фильтры и фильтроэлементы, кабели, лампы накаливания, плавкие предохранители, угольные щетки, приводные ремни, рукава высокого давления, тросики и детали, поверженные естественному износу; на дефекты и/или неисправности произошедшее в процессе эксплуатации, вызванные каким-либо изменениями или модификациями, внесенными в оборудование без предварительного письменного разрешения Подрядчика, условиями эксплуатации и техобслуживания ,не соответствующими требованиям Производителя, неправильным ремонтом, произведенным не уполномоченным Производителем дистрибьютором или сервисной организацией или использование запчастей или компонентов, не утвержденных Производителем. Гарантия не распространяется на запасные части и/или узлы имеющиеся в ремонтируемом оборудовании и оставленные Заказчиком в эксплуатации несмотря на рекомендации исполнителя об их замене или ограничении в дальнейшем использовании. Гарантия не распространяется на запасные части и расходные материалы, приобретенные у других поставщиков. Время, затраченное на устранение неисправности по гарантии, не увеличивает срока предоставленной гарантии.
5.8. В случае нарушения сроков выполнения работ по настоящему Договору, согласованных Сторонами в Заказе-наряде, Заказчик вправе предъявить Подрядчику требование об уплате неустойки в размере 0,01% от стоимости Заказ-наряда за каждый день нарушения срока.
5.9. В случае нарушения сроков оплаты, согласованных Сторонами в Заказе-наряде, Подрядчик вправе предъявить Заказчику требование об уплате неустойки в размере 0,01% от стоимости Заказ-наряда за каждый день нарушения срока, а также не приступать к выполнению работ до получения полной оплаты. Выплата неустойки не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств.
5.10. Если уклонение Заказчика от принятия выполненной работы повлекло за собой просрочку в сдаче работы, риск случайной гибели изготовленной (переработанной или обработанной) вещи признается перешедшим к Заказчику в момент, когда передача вещи должна была состояться.
6. Цена Договора и порядок оплаты
6.1. Цена настоящего Договора представляет собой совокупность стоимости всех работ, выполненных в период действия настоящего Договора, а также стоимость предоставляемых Подрядчиком при необходимости запасных частей и материалов. Стоимость работ и материалов в каждом конкретном случае указывается в Заказе-наряде.
6.2. Оплата по настоящему Договору осуществляется в следующем порядке:
6.2.1. Заказчик осуществляет авансовый платеж в размере % от стоимости, указанной в Заказе-наряде, в течение 3 (Трех) календарных дней с даты подписания уполномоченными представителями обеих Сторон Заказа-наряда на основании счета, выставленного Подрядчиком, или без такового.
6.2.2. Оставшиеся % от стоимости, указанной в Заказе-наряде, оплачиваются Заказчиком в течение 3 (Трех) календарных дней с даты подписания уполномоченными представителями обеих Сторон Акта выполненных работ.
6.3. Оплата по настоящему Договору производится путем безналичного перечисления денежных средств в рублях на расчетный счет Подрядчика по реквизитам, установленным в ст. 10 настоящего Договора, либо путем внесения наличных денежных средств в кассу Подрядчика.
6.4. Обязанность по оплате считается исполненной с даты поступления денежных средств на расчетный счет Подрядчика.
7. Порядок урегулирования споров и юридически значимые сообщения
7.1. Досудебному (претензионному) урегулированию подлежат споры касающиеся изменения, прекращения и исполнения настоящего Договора, неосновательного обогащения.
7.2. Досудебное (претензионное) урегулирование спора осуществляется путём направления претензии.
Иные споры могут быть переданы в арбитражный суд, или суд общей юрисдикции по истечению 20 (Двадцати) календарных дней со дня направления претензии.
7.3. Споры, касающиеся заключения, изменения, прекращения, исполнения, толкования и действительности настоящего Договора, а также неосновательного обогащения, передаются на рассмотрение в Арбитражный суд города Москвы, в случае спора с юридическими лицами, и в Чертановский районный суд, в случае спора с физическими лицами.
7.4. Уведомления, извещения, сообщения, письма, претензии (требования) и иные юридически значимые сообщения могут оформляться на бумажном носителе или в форме электронных сообщений.
7.5. Сообщения на бумажном носителе направляются через Почту России заказным или ценным почтовым отправлением с уведомлением о вручении и (или) передаются нарочным под расписку Адресом доставки является адрес Стороны-получателя или его почтовый адрес (при его указании в Договоре).
Датой получения таких сообщений считается, соответственно, дата его вручения, указанная в уведомлении о вручении почтового отправления, или дата вручения, указанная в сопроводительных документах, при передаче сообщения нарочным.
Почтовое отправление считается полученным в дату его поступления в почтовое отделение по адресу доставки сообщения, в тех случаях, если оно не было вручено Стороне-получателю по обстоятельствам, зависящим от Стороны-получателя, в том числе, но не ограничиваясь:
фактическое отсутствие Стороны-получателя по адресу доставки;
отказ Стороны-получателя от получения почтового отправления;
истечение срока хранения почтового отправления в почтовом отделении.
7.6. Электронные сообщения могут направляться по электронной почте, или мессенджеров, привязанных к номеру телефона Подрядчика и Заказчика, указанных статье 10 Договора, в форме текстовых сообщений, электронных документов или сканированных копий документов с печатью, в случае ее наличия, и подписью Стороны, с электронной подписью или без неё.
Электронные сообщения по электронные почте направляются со следующих адресов:
Подрядчик – любой адрес электронной почты с доменом ____.ru .
Заказчик – любой адрес электронной почты с доменом ____.ru .
Каждая из Сторон заверяет, что доступ к указанным адресам электронной почты имеют только уполномоченные лица, а факт отправления с этих адресов является достаточным подтверждением, что сообщение исходит от Стороны по Договору.
Датой получения сообщения в электронной форме считается дата его отправки на адрес электронной почты.
Электронные сообщения будут иметь юридическую силу и могут быть использованы в качестве письменных доказательств в суде.
7.7. Стороны обязаны уведомлять друг друга об изменении адреса доставки сообщения и/или изменения номера телефона.